當(dāng)前建筑施工企業(yè)承接業(yè)務(wù)的方式多種多樣,如總承包,聯(lián)合承包等。加上轉(zhuǎn)包、違法分包、掛靠等,致使施工企業(yè)在訴訟中如何確認(rèn)訴訟主體、訴訟標(biāo)的、合同效力和裁判執(zhí)行等各方面帶來一定困難。

  一、訴前準(zhǔn)備

  一企業(yè)應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到,平時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是要為今后的可能訴訟收集證據(jù),這樣管理活動(dòng)就規(guī)范。民事訴訟法規(guī)定"誰主張,誰舉證"。建設(shè)工程合同糾紛的核心證據(jù)是建設(shè)丁程合同本身,《合同法》規(guī)定,建設(shè)施工合同應(yīng)采用書面形式。合同的書面形式包括書面合同,但不限于書面合同。雙方協(xié)商同意并簽字認(rèn)可的有關(guān)修改合同文件、洽談?dòng)涗、?huì)議紀(jì)要、電報(bào)以及業(yè)務(wù)聯(lián)系單、工程決算審定書等都是合同組成部分,是有效證據(jù)。實(shí)務(wù)操作中,應(yīng)讓意關(guān)鍵證據(jù)的保全。合同履行中,因發(fā)包人資金不到位,造成停工,在發(fā)包人不愿出具任何書面憑證情況下,為了防范于未然,承包人(chengbaoren)可書面催款。主要內(nèi)容為"不付工程款,即將停工。而催告款內(nèi)容交公證處核對(duì),在其監(jiān)督下發(fā)送給發(fā)包單位,最后由公證處出具公證文書。

  二企業(yè)應(yīng)選擇起訴的最佳時(shí)機(jī),最佳時(shí)機(jī)包括如下幾個(gè)條件。1.涉案工程已驗(yàn)收并交付使用;2.雙方已經(jīng)結(jié)算并簽字蓋章、

  二、訴訟主體確定

  一一般而言,建設(shè)工程合同糾紛的當(dāng)事人指發(fā)包人與承包人(chengbaoren)。企業(yè)可按合同約定確定相應(yīng)的對(duì)方當(dāng)事人。但企業(yè)本身主體又較為復(fù)雜,沒有子公司、分公司、工程處、項(xiàng)目經(jīng)理部:其中子公司具備獨(dú)立法人資格,有權(quán)成為民事訴訟的原告或被告。分公司若領(lǐng)有工商部門并l照的,屬?gòu)S民事訴訟法規(guī)定的"其他組織",也享有民訴土體資格。而了程處是否能成為民訴主體,電看是否經(jīng)工商部門登記:而項(xiàng)目經(jīng)理不具法人資格,也非獨(dú)立核算的內(nèi)部機(jī)構(gòu),無權(quán)以自己的名義起訴與被訴:另施上企業(yè)名稱變更情況較多,訴訟中應(yīng)以變更后的經(jīng)濟(jì)實(shí)體為訴訟當(dāng)事人,并向法律提供工商部門變更登記資料。被告主體錯(cuò)誤后,在起訴標(biāo)的較大情況下,原告人與其撤訴后重新起訴。倒不如讓主審法院駁回本方訴請(qǐng),原因在于原告撤訴還需承擔(dān)50%的受理費(fèi)。而裁定駁回時(shí)原告只需承擔(dān)受理費(fèi)50兀。原告起訴時(shí),如被告屬企業(yè)法人時(shí),原告不提供企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照不影響法院審理判決;如被告屬企業(yè)法人分支機(jī)構(gòu),則原告應(yīng)提交被告已經(jīng)工商部門注冊(cè)的依據(jù),否則法院很可能以"原告末充分舉證證明被告已經(jīng)工商部門登記,從而無法證明被告具合格主體資格"為由,駁回原告起訴、

  二工程轉(zhuǎn)包的訴訟主體確認(rèn)。

  1.轉(zhuǎn)包后發(fā)生拖欠工程款糾紛的處理轉(zhuǎn)包時(shí),經(jīng)發(fā)包人同意的,屬于合同法規(guī)定的合同轉(zhuǎn)讓:牧應(yīng)將實(shí)際施工人列為原告,發(fā)包人列為被告,合同承包人不列為當(dāng)事人。轉(zhuǎn)包時(shí),未經(jīng)發(fā)包人同意的,實(shí)際施工人是原告,承包人是被告;發(fā)包人一般不列為當(dāng)事人。

  2.承包人將其承包的建設(shè)廠程合同轉(zhuǎn)包給實(shí)際施工人后,發(fā)生質(zhì)量糾紛處理:發(fā)包人是原告,承包人、實(shí)際施工人員是共同被告,共互質(zhì)量方面的連帶責(zé)任。

  三工程掛靠的訴訟主體確認(rèn)。

  1.工程欠款糾紛。應(yīng)當(dāng)以實(shí)際施工人、被桂靠單位為共同原告。若被掛靠單位不愿起訴的,實(shí)際施上人可單獨(dú)起訴。

  2.工程質(zhì)量糾紛。應(yīng)當(dāng)以實(shí)際施工人,被掛靠單位為共同被告;兩單位對(duì)質(zhì)量責(zé)任承擔(dān)連帶責(zé)任。

  四聯(lián)合承包的訴訟主體確認(rèn):兩個(gè)以上的承包人聯(lián)合承包工程,由其中一方與發(fā)包人簽訂建設(shè)工程合同而發(fā)生糾紛,則其他聯(lián)合方應(yīng)列為本案共同原被告

  五合作建設(shè),合作開發(fā)的訴訟主體確認(rèn);若合作方對(duì)合作標(biāo)的享有共同權(quán)益的,且合作一方與承包人簽訂承包合同糾紛而訴訟的,其他合作建設(shè)方為共同原被告。

 

  六涉及分包的主體確認(rèn):因分包單位原因致使建設(shè)單位發(fā)生損失的,建設(shè)單位叫以以總包單位為被告,直接向總包單位索賠。而總包單位承擔(dān)責(zé)任后,可以以有責(zé)任的分包單位為對(duì)方當(dāng)事人,另行提起訴訟。

  七產(chǎn)品質(zhì)量侵權(quán)的主體確定:工程質(zhì)量不合格造成第三人財(cái)產(chǎn)人身損害的,受害人為原告,而確認(rèn)對(duì)方當(dāng)事人時(shí)應(yīng)區(qū)分涉案工程是否已交付。在工程交付前,以承包人為被告;在工程支付后,以發(fā)包人為被告。

  八施工人侵權(quán)的主體確認(rèn):施工期間因承包人過錯(cuò)致人損害,如在公共場(chǎng)所,道旁或地上挖坑,安裝地下設(shè)施,未設(shè)明顯標(biāo)志和未采取安全措施致第三人損害的,以承包人為被告,而發(fā)包人不列為被告。

  三、訴訟請(qǐng)求的確立與法院主管管轄

  訴訟請(qǐng)求確立的基礎(chǔ)是合同價(jià)款。而不同價(jià)款方式約定,導(dǎo)致最終訴訟請(qǐng)求不同。合同價(jià)款方式有固定價(jià)格,可調(diào)整價(jià)格,成本加酬金三種。在工程總造價(jià)巳定,對(duì)方陸續(xù)交付部分工程款情況下。若我們?nèi)鄙賹?duì)方實(shí)欠工程款的證據(jù).可以以總造價(jià)為標(biāo)的起訴之。庭審叫被告為了減輕自己民事責(zé)任,必然提供相應(yīng)證據(jù)證明具已付工程款,最終法院會(huì)按雙方證據(jù)綜合裁判。

  二基于施工企業(yè)被動(dòng)交易地位,現(xiàn)行立法對(duì)施工企業(yè)權(quán)益保護(hù)有所加強(qiáng)!逗贤ā返286條規(guī)定:建設(shè)廠程承包人享有工程折價(jià)拍賣后的優(yōu)先受償權(quán)。2002年6月最高院作出了關(guān)于建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償?shù)呐鷱?fù)。根據(jù)該批復(fù)規(guī)定,施工企業(yè)行駛優(yōu)先受償權(quán)期限從工程竣工之日或合同約定竣工日起算只有6個(gè)月,而行使該權(quán)利往往通過法院實(shí)現(xiàn)。因而施工企業(yè)在確認(rèn)訴請(qǐng)時(shí),特別應(yīng)加卜一條"請(qǐng)求判令原告享有對(duì)涉案工程的優(yōu)先受償權(quán)"。

  三級(jí)別管轄變通:根據(jù)民事訴訟法第25條規(guī)定,當(dāng)事人約定不得違反級(jí)別管轄。但實(shí)際操作中,仍可靈活變通。可通過虎增標(biāo)的額以提高級(jí)別管轄;也可以分解標(biāo)的,立案后再追加請(qǐng)求的方案將原本由中院管轄案件交由基層法院管轄。

  四、調(diào)解策略

  調(diào)解意味著雙方在利益上的妥協(xié)、讓步。作為原告人最擔(dān)心的是,原告人在利益上作出幣大讓步后,被告人又不履行和解協(xié)議,致使原告人已放棄的訴請(qǐng)無法恢復(fù)!睹穹ㄍ▌t》、《合同法》中關(guān)于附條件法律行為的相應(yīng)規(guī)定給我們帶來了一定啟發(fā)。若被告當(dāng)前無法足額清償,但之后就可能有設(shè)備變賣款,拆遷補(bǔ)助款和保險(xiǎn)賠款等未來現(xiàn)金流入?煽紤]分期歸還方案:在制定方案時(shí)我們可巧妙地設(shè)計(jì)附條件成就條款。第一期付款既要體現(xiàn)我方柞出重大讓步,又要讓被告實(shí)際上無法完全履行,追加一句話:"若一期不履行,原告可全額申請(qǐng)執(zhí)行"。這就是附條件法律行為的體現(xiàn)。也有這樣一種情況,被告在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)無可供履行財(cái)產(chǎn),而又愿意和解,為表誠(chéng)意,我方必須讓一步。一般而言,調(diào)解協(xié)議多是這樣表述:"被告欠原告本金x元.利息Y元;原告自愿放棄利息Y元;而本金x元應(yīng)在x年x月x日前付清",如此寫法可能導(dǎo)致在被告不完全履行協(xié)議時(shí),利息請(qǐng)求無法恢復(fù)。故我方應(yīng)調(diào)整調(diào)解協(xié)議的書寫順序。"被告欠原告本金X元,利息Y元;其中本金X元由被告X年X月X日之前付清;若被告完全履行本協(xié)議,原告自愿放棄利息Y元。"五、合同效力確定

  目前人民法院在審理該類合同糾紛時(shí),往往通過合同效力確認(rèn),各方違約行為的認(rèn)定來引導(dǎo)建設(shè)市場(chǎng)健康發(fā)展。

  一一般合同生效條件:行為人具相應(yīng)民事行為能力;意思表示真實(shí);不違反法律、公共利益等。而建設(shè)工程合同還應(yīng)滿足下列條件:行為人具相應(yīng)的締約能力;符合基建程序。

  二常見無效情形:合同主體不具建筑活動(dòng)主體資格;違反國(guó)家規(guī)定程序與國(guó)家批準(zhǔn)計(jì)劃;全部工程予以轉(zhuǎn)包;全部工程以分包名義轉(zhuǎn)包給第三人;總承包人私自將部分工程分包;分包單位再分包或分包單位無相應(yīng)資質(zhì)。

  三似乎無效,卻是有效情形:簽約時(shí)未取得土地使用權(quán)證、規(guī)劃許可證、報(bào)建手續(xù)時(shí),去補(bǔ)辦手續(xù)前無效;在審理期間補(bǔ)辦應(yīng)有效。簽約時(shí)未取得土地證,但已審查被批準(zhǔn)用地,為有效。超過《規(guī)劃許可證》范圍的合同是否無效,看是否違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。超越資質(zhì)締約,在滿足以下條件為有效:屬于《資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定町上浮到建設(shè)項(xiàng)目要求相符的等級(jí)條件;質(zhì)量驗(yàn)收合格;結(jié)算價(jià)款按原約定等級(jí)結(jié)算時(shí)合同有效?绲貐^(qū)承攬,未辦外來企業(yè)承包許可證的,手續(xù)不全,但不違反建筑法強(qiáng)行規(guī)定,仍有效。應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)工程,發(fā)包人直接發(fā)包,承包人有相應(yīng)資質(zhì),且已履行的,應(yīng)認(rèn)定有效。

  四無效條款:建筑合同中帶資,墊資條款爭(zhēng)議大。一些法院認(rèn)為墊資不違反建筑法強(qiáng)行規(guī)定,且墊資是國(guó)際慣例,應(yīng)認(rèn)定有效;而另一些法院仍認(rèn)為墊資條款無效,但發(fā)包人應(yīng)支付墊資利息。國(guó)家投資建設(shè)的重大工程,且由國(guó)家對(duì)工程款依法結(jié)算的。若承包人與發(fā)包人自行約定結(jié)算條款無效。分包人與總包人約定:"總包人應(yīng)付分包人的工程款,待發(fā)包人支付給總包人后再予以支付。"這樣的約定勢(shì)必增加社會(huì)三角債情況。法院一般不認(rèn)為該條款為附期限的法律行為,而認(rèn)定無效。

  六、民事責(zé)任

  施工合同歸責(zé)原則為嚴(yán)格責(zé)任,只要一方有違約行為,不論是否存在主觀過失或故意,都應(yīng)承擔(dān)民事責(zé)任。具體有如下幾種:

  一發(fā)包人未及時(shí)撥付進(jìn)度款時(shí):承包人應(yīng)按書面催告發(fā)包人,發(fā)包人在催告函的合理期限內(nèi)未付清的,承包人可以順延工期,并可要求賠償停工損失。但承包人雖提出口頭異議但仍繼續(xù)施工的,發(fā)生糾紛后承包人要求發(fā)包人承擔(dān)此違約責(zé)任時(shí),因承包人舉證不充分故而不予支持。

  二中途停工:誰引起停工由誰承擔(dān)。

  三隱蔽工程:隱蔽工程經(jīng)雙方驗(yàn)收后,承包人繼續(xù)施工而發(fā)現(xiàn)隱蔽工程存在質(zhì)量問題造成損失,發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)過錯(cuò)責(zé)任;若屬設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位有過錯(cuò)的,應(yīng)按過錯(cuò)大小各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

  四三無工程被責(zé)令停工的,承包人仍按發(fā)包人要求繼續(xù)施工,其損失主要部分由發(fā)包人承擔(dān),次要部分由承包人承擔(dān)。

  五固定造價(jià)合同。遇到建材漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)處理。漲價(jià)屬正常市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的,漲價(jià)部分由承包人自理。漲價(jià)超過正常市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的,承包人可要求增加工程價(jià)款。但是實(shí)務(wù)中很難認(rèn)定,漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是否屬正常市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),因而-旦鑒定固定造價(jià)合同后不太可能讓承包人追加工程價(jià)款。

  六逾期交付,承包人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)包人可按合同約定要求承包人支付約定違約金。倘若發(fā)包人損失超過違約金的,發(fā)包人可要求對(duì)方賠償。但作為違約金具有補(bǔ)償性質(zhì),其罰懲性不強(qiáng)。故發(fā)包人要求賠償金額不得超過雙方締約時(shí)可預(yù)見限額。

  七提前使用問題。工程未經(jīng)驗(yàn)收,發(fā)包人提前使用,擅自使用所致質(zhì)量等問題由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任。若承包人原因造成的,由承包人負(fù)責(zé)。但需明確的,即使是發(fā)包人擅自使用,也不免除承包人在合理期間對(duì)工程結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)工程的質(zhì)量責(zé)任。

  八竣工驗(yàn)收合格后,承包人應(yīng)將工程及資料交付發(fā)包人。實(shí)際工作中,常發(fā)生承包人因?yàn)榘l(fā)包人未付清工程款而拒交工程的情況。發(fā)包人無法行使占有、處分權(quán)利的損失,由承包人承擔(dān)。但值得一提的是在發(fā)包人未付清工程款之前,承包人拒交工程的,對(duì)承包人還是有好處的。按照最高院關(guān)于建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償?shù)呐鷱?fù),同一工程有優(yōu)先權(quán),抵押權(quán)的,優(yōu)先權(quán)優(yōu)于抵押權(quán)。建設(shè)價(jià)款可就標(biāo)的拍賣款,變賣款享有優(yōu)先受償權(quán)。而進(jìn)行變賣的前提,承包人仍占有、支配工程。

  九拒絕驗(yàn)收問題:工程竣工后,約定驗(yàn)收期滿,發(fā)包人拒絕驗(yàn)收,承包人可單方與有關(guān)部門組織驗(yàn)收,驗(yàn)收費(fèi)用各半承擔(dān)。若因發(fā)包人拒絕提供驗(yàn)收資料、文件,致使無法驗(yàn)收的,視為發(fā)包人對(duì)工程已驗(yàn)收合格。

  十拖欠工程款:應(yīng)從驗(yàn)收后或約定付款期滿之次日起算滯納金。發(fā)包人拒絕,拖延驗(yàn)收的,應(yīng)從約定驗(yàn)收期滿次日起算滯納金。未約定驗(yàn)收期的,以工程竣工:日或施工人要求發(fā)包人驗(yàn)收期滿次日起算滯納金。